Règlement grand-ducal du 12 juin 2026 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N31 et l’A3 entre Livange et Bettembourg à l’occasion de travaux de réaménagement.
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Considérant qu’à l’occasion de travaux de réaménagement de l’échangeur de Livange, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N31 et l’A3 entre Livange et Bettembourg ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de la Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Pendant la phase d’exécution des travaux, la vitesse maximale sur la voie publique citée ci-dessous est limitée progressivement à 70 km/h et à 50 km/h :
la N31 entre Livange et Bettembourg (N31 PR0,00+150 - N31 PR1,00+005).
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription du chiffre de la vitesse maximale limitée et D,2.
Art. 2.
Pendant la phase d’exécution des travaux, une intersection à sens giratoire est aménagée sur les voies publiques citée ci-dessous :
la N31 entre Livange et Bettembourg (N31 PR0,00+461) ;
la N31 entre Livange et Bettembourg (N31 PR0,50+252).
Les conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur la chaussée aboutissant dans le giratoire doivent céder le passage aux conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur la chaussée du giratoire.
Les conducteurs de véhicules et d’animaux qui circulent sur les chaussées aboutissant dans le giratoire doivent passer du côté droit de l’îlot médian situé à la hauteur de l’intersection.
Les conducteurs de véhicules et d’animaux qui s’engagent dans le giratoire doivent suivre le sens indiqué par les flèches du signal.
Ces dispositions sont indiquées par les signaux B,1, D,2 et D,3.
Art. 3.
Pendant la phase d’exécution des travaux, la vitesse maximale sur les voies publiques citées ci-dessous est limitée à 50 km/h :
la bretelle de sortie de l’échangeur Livange de l’A3 en provenance de la Croix de Bettembourg et en direction de Livange (B-M2 PR0,00+150 - B-M2 PR0,00+382) ;
la bretelle de sortie de l’échangeur Livange de l’A3 en provenance de l’Aire de Berchem et en direction de Livange (G-M2 PR0,00+350 - G-M2 PR0,00+555).
Les conducteurs qui circulent sur la chaussée de ces voies doivent à l’intersection avec la N31 céder le passage aux conducteurs qui circulent dans les deux sens sur la chaussée dont ils s’approchent et suivre la direction dans laquelle est dirigée la flèche de la signalisation en place.
Ces dispositions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription du chiffre « 50 », B,1 et D,1a.
Art. 4.
Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès à la voie publique citée ci-dessous est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux :
la N31 en provenance de Bettembourg et en direction de Livange à hauteur de l’accès au chantier (N31 PR0,50+325).
Les conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier sont autorisés à y accéder.
Cette interdiction est indiquée par le signal C,2a.
Art. 5.
Pendant la phase d’exécution des travaux, les conducteurs qui circulent sur la chaussée de la voie publique citée ci-dessous doivent à l’intersection désignée ci-après marquer l’arrêt avant de s’engager sur la chaussée dont ils s’approchent et céder le passage aux conducteurs qui circulent sur cette chaussée :
la bande d’arrêt d’urgence de l’A3 en provenance de l’Aire de Berchem et en direction de la Croix de Bettembourg à hauteur de la sortie du chantier à l’intersection avec la bretelle d’accès (M2-B PRO,00+216).
Cette disposition est indiquée sur la voie non prioritaire par le signal B,2a.
Art. 6.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 7.
Le présent règlement reste en vigueur jusqu’à l’achèvement des travaux.
Art. 8.
Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Yuriko Backes
Fait le 12 juin 2026. Guillaume