Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 27 mars 2014, enregistré (n° 2014/000588) ; Vu les conclusions de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SCI B, en date du 28 novembre 2014 ; À l'audience publique du 19 mars 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 7 mai 2015 ; CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS : Suivant devis NV02 en date du 7 novembre 2012, la SCI B a confié à la SARL A l'exécution de travaux de rénovation de l'appartement dont elle est propriétaire X à Monaco pour un montant de 100.000 euros HT, soit 107.000 TTC, étant précisé que les travaux devaient débuter le 1er février 2013 et s'achever le 30 avril 2013 et que le maître de l'ouvrage était Madame f. AN.. Le 23 janvier 2013, la SARL A a sollicité le report de la date de livraison des travaux au 30 mai 2013, ce que la SCI B a accepté moyennant une pénalité de 200 euros par jour de retard due à Madame AN., passé ce délai, ainsi qu'une pénalité du même montant en cas de travaux non conformes au devis. La SCI B a réglé en trois versements la somme totale de 75.000 euros sur le montant du devis initial. Par courrier du 4 juin 2013, la SARL A a réclamé le paiement de travaux supplémentaires à hauteur de 21.095 euros TTC. Suivant courrier recommandé du 16 juillet 2013, la SCI B a accordé à la SARL A un délai supplémentaire jusqu'au 25 juillet 2013 pour terminer les travaux, subordonnant le paiement du solde du devis à leur achèvement. Estimant que les travaux étaient inachevés, elle a fait établir un procès verbal de constat d'huissier le 26 juillet 2013 Suivant courrier recommandé émanant de son conseil en date du 30 juillet 2013, la SARL A a mis la SCI B en demeure d'avoir à lui régler la somme de 32.000 euros TTC représentant le solde du devis initial. Selon acte d'huissier en date du 27 mars 2014, la SARL A a assigné la SCI B devant le tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : 53.095 euros TTC représentant le solde du montant des travaux ; 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. À l'appui de ses prétentions, elle soutient que : les retard constatés sont liés aux nombreuses modifications imposées par la SCI B ; des travaux supplémentaires ont été réalisés, en sus du devis initial et non réglés ; le procès verbal établi par huissier le 26 juillet 2013 ne lui a jamais été communiqué. La SCI B demande pour sa part au Tribunal de : débouter la SARL A de toutes ses demandes ; condamner cette dernière à titre reconventionnel à lui payer, en réparation du préjudice résultant du défaut d'exécution de ses obligations contractuelles : la somme de 3.584,50 euros correspondant au surcoût facturé par le cabinet d'architecte D. la somme de 8.905,82 euros correspondant au surcoût afférent au faux plafond et à la cuisine facturé par la SARL E ; la somme de 36.000 euros au titre de la perte de chance de louer l'appartement rénové ; la somme de 10.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice immatériel ; la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice lié aux frais de justice qu'elle s'est vue contrainte d'exposer pour se défendre. Elle fait pour sa part valoir que : le montant total des travaux prévus au devis et non réalisés s'élève à 21.446,40 euros TTC ; la requérante ne peut se prévaloir d'aucune créance à son encontre ; les travaux entrepris l'ont été avec un retard considérable pour aboutir, dans certains cas, à des malfaçons ; la somme de 21.095 euros réclamée au titre des travaux supplémentaires ne résulte d'aucun devis ; en tout état de cause, les parties ont convenu le 26 juin 2013 que le solde des travaux (tels que convenus initialement et tels que modifiés), hormis le coût de la fourniture de l'armoire de la chambre, s'élèverait à la somme globale et forfaitaire de 25.000 euros ; l'inexécution, le retard dans l'exécution et la mauvaise exécution des travaux ont engendré de nombreux préjudices dont elle demande l'indemnisation, à titre reconventionnel. SUR CE,

1. sur la demande principale en paiement des travaux Aux termes des dispositions de l'article 1162 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement où le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. a) sur les travaux prévus au devis du 7 novembre 2012 En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 32.000 euros TTC, la SARL A verse aux débats un devis signé par les parties le 7 novembre 2012 aux termes duquel il est convenu la réalisation par ses soins de travaux de rénovation dans l'appartement appartenant à la SCI B moyennant le prix de 100.000 euros HT, outre 7% de TVA, soit 107.000 TTC. Le solde du prix dû par la SCI B résultant du contrat s'élève en conséquence à 32.000 euros TTC, après déduction des acomptes versés d'un montant de 75.000 euros. La défenderesse expose que les parties ont en réalité convenu, suivant un document en date du 26 juin 2013, que le solde des travaux, hormis le coût de la fourniture de l'armoire de la chambre, serait ramené à la somme globale et forfaitaire de 25.000 euros. Cependant, si l'accord formalisé au terme du document intitulé « travaux de rénovation le X 5ème étage, Planning » prévoit certes un planning pour l'achèvement des travaux et mentionne que « le solde du montant des travaux, qui s'élève à 25.000 euros, sera réglé à la fin des travaux » (hormis la fourniture d'une armoire de chambre), il ne précise pas s'il porte sur l'ensemble des travaux résultant du devis signé le 7 novembre 2012 ou sur certains d'entre eux seulement ou encore s'il englobe d'éventuels travaux supplémentaires. Il ne fait pas non plus référence à la TVA, de sorte qu'il subsiste une ambiguïté sur le montant du solde des travaux fixé selon le cas à 25.000 euros hors taxe (conformément au devis) ou toutes taxes comprises, ce qui supposerait que l'entrepreneur abandonne la somme de 7.000 euros par rapport au devis. En conséquence, dans la mesure où il ne manifeste pas la volonté claire et non équivoque des parties, l' accord signé le 26 juin 2013 ne peut valoir novation du contrat initial et il convient de se référer au devis signé le 7 novembre 2012, qui laisse subsister un solde dû de 32.000 euros TTC. b) sur les travaux supplémentaires La SARL A sollicite le paiement d'une somme de 21.095 euros TTC au titre de travaux supplémentaires réalisés en sus du devis. La SCI B soutient au contraire que ces travaux supplémentaires ont été acceptés par Monsieur n. CA. pour le compte de la SARL A, qui s'est engagée à y procéder gratuitement. Force est de constater que la SARL A ne verse aucune pièce contractuelle à l'appui de sa demande en paiement (avenant signé notamment). En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande en paiement des travaux supplémentaires. c) sur le montant dû au titre du solde des travaux La société défenderesse expose que certains travaux prévus au devis n'ont pas été réalisés. s'agissant des formalités administratives inexécutées Aux termes du devis du 7 novembre 2012, la SARL A s'était engagée à effectuer les démarches administratives en vue d'obtenir l'autorisation de la DPUM afin d'effectuer les travaux d'aménagement extérieur et intérieur de l'appartement. Or la SCI B produit aux débats le courrier que lui a adressé le chef de service du département de l'urbanisme de Monaco duquel il résulte que c'est la SCI B elle même qui a sollicité, suivant courrier du 26 septembre 2013, l'autorisation d'effectuer les travaux de rénovation, ce qui démontre que la SARL A n'a pas exécuté cette prestation qui avait pourtant été prévue au devis. La somme de 3.584,50 euros TTC prévue à ce titre au devis signé le 7 novembre 2012, devra en conséquence être déduite du montant du solde des travaux. s'agissant des travaux inachevés La défenderesse produit un procès verbal de constat d'huissier établi par Maître Claire NOTARI le 26 juillet 2013 en présence de Madame f. AN. représentant la SCI B assistée de Madame Luciana LE. de l'agence C, ainsi que de Monsieur Max CA. assistant de direction au sein de l'entreprise A. Il ressort de ce procès verbal dressé de manière contradictoire que l'intégralité des travaux contractuellement prévus n'a pas été achevée et qu'il manque notamment les portes internes et leur habillage (poste prévu au devis pour 5.170 HT), l'ensemble des plinthes au sol (800 HT), la structure en pierres pour accueillir la cheminée (750 HT) et la cheminée électrique (1.500 HT), les portes de placard de l'entrée (2.780 HT), la porte métallique dans la cave (239 HT selon estimation pièce n°14), un point d'éclairage d'une prise de courant et du branchement TV prévus dans la chambre, l'étagère de douche, la grille pour la climatisation dans la salle de bains, les finitions des peintures et des seuils de porte (prévus au devis suivant forfait mais chiffrés par la société E ayant repris le chantier à la somme totale de 2.270 HT), le nettoyage du chantier (prévu au devis pour 800 HT) et le miroir du meuble salle de bains (évaluation non détaillée). Total HT 14.309, TTC 15.310,63. Il convient en conséquence de déduire également du montant du solde des travaux réclamés la somme TTC de 15.310,63 euros. La SCI B doit dès lors être condamnée à payer à la SARL A la somme de 32.000 euros - 3.584,50 euros - 15.310,63 euros, soit la somme de 13.104,87 euros au titre du solde des travaux.

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne la SCI B à payer à la SARL A la somme de 13.104,87 euros au titre du solde des travaux ; Condamne la SARL A à payer à la SCI B la somme de 3.584,50 euros à titre de dommages et intérêts au titre du surcoût engendré par le recours à un cabinet d'architectes ; Condamne la SARL A à payer à la SCI B la somme de 8.905,82 euros à titre de dommages et intérêts représentant le coût des travaux de reprise nécessités par la mauvaise exécution des travaux ; Condamne la SARL A à payer à la SCI B la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs ; Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties ; Déboute la SCI B du surplus de ses demandes ; Déboute la SARL A de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; Condamne la SARL A aux dépens de l'instance distraits au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Ainsi jugé par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Emmanuelle CASINI-BACHELET, Juge, Madame Sophie LEONARDI, Juge, qui en ont délibéré conformément à la loi assistées, lors des débats seulement, de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier ; Lecture du dispositif de la présente décision a été donnée à l'audience du 7 MAI 2015, dont la date avait été annoncée lors de la clôture des débats, par Madame Martine COULET-CASTOLDI, Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Isabelle TAILLEPIED, Greffier, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur Général, et ce en application des dispositions des articles 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'administration et à l'organisation judiciaires.